Экспертиза №37512
Завершена в сентябре 2015 года
Арбитражный суд г. Москвы | Дело №А40-114621/15-172-909
ЗАО "ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ", Региональная благотворительная организация "Центр традиционной русской культуры "Преображенское"
Аннотация
Судебная историко-культурная экспертиза ансамбля объектов культурного наследия "Скоропечатня товарищества "Левенсон А.А." в Москве по делу №А40-114621/15-172-909. В рамках экспертизы проводился комплексный анализ научно-проектной и рабочей документации, разработанной для реставрации исторического здания, включая изучение архитектурных и инженерных разделов, а также оценку объемов и стоимости работ. Эксперты использовали информационный и ситуационный анализ, а также визуально-инструментальное обследование объекта с фотофиксацией для определения соответствия документации нормам законодательства об охране культурного наследия и выявления признаков сходства между различными проектными решениями.
Вид экспертизы
Экспертиза №36092
Завершена в апреле 2017 года
Арбитражный суд Самарской области | Дело №А55-5526/2016
ООО "Галеон-Плюс", ООО "АСК Старт"
Аннотация
Комплексная оценочная, строительно-техническая экспертиза была проведена по определению Арбитражного суда Самарской области. Основной целью исследования являлось установление необходимости проведения ремонтных работ по устранению протечек кровли многофункционального центра, расположенного в г. Калуга, а также оценка фактической стоимости выполненных и уже оплаченных работ. В рамках экспертизы был осуществлен детальный визуальный осмотр кровли и внутренних помещений здания, зафиксированы следы протечек и дефекты кровельного покрытия. Применены методы фотофиксации и сопоставления выявленных данных с действующими строительными нормами и правилами, а также с предоставленной проектной, сметной и финансовой документацией. Оценка стоимости работ производилась на основании Федеральных Единичных Расценок.
Вид экспертизы
Экспертиза №36001
Завершена в мае 2017 года
Десятый арбитражный апелляционный суд | Дело №А41-9550/16
ООО "ГРАДФОРМ", Администрация Красногорского муниципального района Московской области
Аннотация
Судебная строительно-техническая экспертиза, проведенная для Десятого арбитражного апелляционного суда, была направлена на определение реальной стоимости выполненных работ по контракту на строительство крытой стоянки на 15 автомашин для станции скорой медицинской помощи. Эксперты провели анализ обширной технической и исполнительной документации, выявили несоответствия проекта и сметы, а также объемы дополнительных работ, необходимые для реализации проекта. Исследование включало расчётно-аналитический метод, сравнение проектной документации с нормативными требованиями и систематизацию данных, собранных в Московской области, в районе нахождения объекта.
Вид экспертизы
Экспертиза №35942
Завершена в мае 2017 года
Зюзинский районный суд города Москвы | Дело №2-94/2017
Данные скрыты, Данные скрыты
Аннотация
Судебная комплексная строительно-техническая и землеустроительная экспертиза была проведена для разрешения спора о границах земельных участков и расположении жилого дома в городе Москве. Эксперты провели детальное исследование смежных участков и трехсекционного домовладения, частично находящегося в аварийном состоянии. Работа включала визуально-инструментальное обследование объекта, фотофиксацию, а также инструментальные замеры. Были изучены представленные материалы дела, проектная документация и актуальные строительные нормы. Основной задачей было определение факта и площади наложения границ участков, анализ воздействия частей дома на смежную территорию, оценка технического состояния строения с точки зрения безопасности, а также возможности демонтажа частей дома без ущерба для основной постройки. Экспертиза также затронула вопрос соответствия дома строительным стандартам.
Вид экспертизы
Экспертиза №35809
Завершена в мае 2017 года
Арбитражный суд Липецкой области | Дело №А36-2037/2015
ООО "Технологии комфорта", Дачное некоммерческое товарищество "Металлург"- 4
Аннотация
Данная дополнительная судебная строительно-техническая экспертиза была проведена для оценки качества и соответствия выполненных работ по бурению и обустройству артезианской скважины условиям договора № 60 от 30.05.2013 и заявленным в актах приема-передачи объемам. В процессе работы осуществлялся детальный анализ предоставленной технической и финансовой документации, проведение натурного осмотра объекта с использованием инструментальных измерений и телеинспекции скважины для оценки её фактического состояния. Исследование также включало сопоставление выявленных объемов и качества работ с применимыми строительными нормами и правилами, а также выявление причин возникновения обнаруженных дефектов и оценку их характера (скрытые или явные). Также была проведена оценка фактической стоимости выполненных работ и необходимые рекомендации по устранению выявленных проблем.
Вид экспертизы
Экспертиза №34723
Завершена в ноябре 2017 года
Видновский городской суд Московской области | Дело №2-1772/2017
Кострюков А.В., ООО Феникс
Аннотация
Судебная комплексная пожарно-техническая, строительно-техническая и товароведческая экспертиза была проведена для всестороннего анализа причин и обстоятельств возникновения пожара в частном жилом строении, расположенном в Можайском районе Московской области. В ходе исследования эксперты провели тщательное визуально-инструментальное обследование объекта, изучили характер повреждений строительных конструкций и элементов отопительной системы, включая дымоход и отопительный котел "Купер ПРО 36". Методы работы включали детальный анализ материалов дела, сопоставление выявленных фактов с нормативными требованиями пожарной безопасности и строительными стандартами, а также оценку качества монтажных работ дымохода для выявления потенциальных нарушений и определения путей распространения огня.
Вид экспертизы
Экспертиза №34654
Завершена в феврале 2017 года
Арбитражный суд г. Москвы | Дело №А40-202853/14-26-1590
ООО "СМП", ОАО "МСУ-1"
Аннотация
Комплексная бухгалтерская и строительно-техническая экспертиза проведена по определению Арбитражного суда г. Москвы. Основной задачей экспертизы являлось установление количества и стоимости давальческих строительных материалов, переданных по субподрядным договорам на объекте реконструкции транспортной развязки. Эксперты детально определили объемы переданных, переработанных и возвращенных строительных материалов, а также выявили количество и стоимость невозвращенных ресурсов. Исследование включало глубокий анализ контрактной, проектной и первичной бухгалтерской документации, а также оценку фактического использования материалов на объекте строительства. Применялись аналитические, расчетные методы и изучение актов освидетельствования скрытых работ, что позволило детализировать движение строительных ресурсов и их финансовое выражение.
Вид экспертизы
Экспертиза №32974
Завершена в феврале 2017 года
Арбитражный суд Краснодарского края | Дело №А32-3262/2016
ОАО "Регионинвест", ООО "Эко Сервис", ООО "Синтез-климат", ООО "Эко Монтаж"
Аннотация
Судебная инженерно-техническая экспертиза была проведена для оценки качества работ по монтажу, пусконаладке, консервации и расконсервации промышленных холодильных машин (чиллеров) на объекте в Краснодаре. В процессе исследования экспертами осуществлялся натурный осмотр с применением инструментальных измерений, а также проводился глубокий анализ предоставленной технической и эксплуатационной документации. Целью работы было выявление потенциальных несоответствий выполненных работ договорным обязательствам, рекомендациям производителя и строительным нормам. Особое внимание уделялось определению причин возникновения выявленных особенностей монтажа и эксплуатации, а также их влиянию на работоспособность холодильного оборудования.
Вид экспертизы
Экспертиза №27476
Завершена в сентябре 2016 года
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа | Дело №А75-5252/2016
ОАО "НК "Роснефть", ООО "НГСК"
Аннотация
Судебная строительно-техническая экспертиза, проведенная в рамках арбитражного дела, была направлена на всесторонний анализ проектной документации и фактического состояния строительно-монтажных работ по возведению газопровода. Эксперты исследовали представленные материалы для выявления возможных нарушений требований СНиП, ГОСТов и других нормативных документов в части проектирования пересечений с ЛЭП и свайных фундаментов. В ходе работы осуществлялся детальный сравнительный и расчетно-аналитический метод оценки проектных решений и их соответствия техническим требованиям, а также анализ последовательности выполнения этапов строительства. Целью экспертизы было установить, могли ли выявленные недочеты в проектной документации воспрепятствовать своевременному выполнению работ по договору подряда, что могло привести к начислению неустойки. Данная экспертиза является ключевым элементом в разрешении споров, связанных с качеством проектных решений и соблюдением сроков строительных проектов.
Вид экспертизы
Экспертиза №26488
Завершена в феврале 2017 года
Арбитражный суд г. Москвы | Дело №А40-161912/16-91-1454
ООО "Стройиндустрия", ООО "КСВ"
Аннотация
Судебная строительно-техническая экспертиза была проведена для всестороннего анализа причин образования протечек в стенах цокольного этажа жилого дома, расположенного в Московской области. В рамках исследования были детально оценены объем и качество выполненных строительных работ, включая гидроизоляцию фундамента, устройство кирпичных перегородок и оштукатуривание стен. Экспертом был осуществлен выезд на объект для проведения натурного осмотра, дополненный инструментальными измерениями. Выполненные работы сравнивались с требованиями соответствующих СНиП, ГОСТ и условиями договора строительного подряда с целью выявления несоответствий и установления причинно-следственной связи между выявленными дефектами и фактически выполненными работами, что имело ключевое значение для арбитражного дела.
Вид экспертизы
Экспертиза №26454
Завершена в марте 2017 года
Арбитражный суд Калужской области | Дело №А23-200/2016
ООО Стройдоральянс, Администрация МО СП село Совхоз Боровский Боровского района
Аннотация
Дополнительная судебная строительно-техническая экспертиза была проведена с целью определения объема и стоимости фактически выполненных работ по ремонту придомовой территории к многоквартирному дому. В ходе экспертизы эксперты анализировали качество асфальтобетонного покрытия, в частности показатель водонасыщения, и его влияние на эксплуатационные характеристики. Была проведена оценка возможности дальнейшего использования объекта с учетом ранее выявленных недостатков, в том числе, связанных с параметрами щебня и плотности асфальтобетонной смеси. Исследование включало выездной натурный осмотр объекта, инструментальные измерения и детальный анализ представленной документации. Особое внимание уделено соответствию выполненных работ требованиям муниципального контракта и актуальным строительным нормам, а также особенностям применения этих норм к придомовым территориям в отличие от автомобильных дорог. Использовались органолептический, инструментальный и расчётно-аналитический методы.
Вид экспертизы
Экспертиза №25261
Завершена в октябре 2016 года
Арбитражный суд Калужской области | Дело №А23-736/2016
ООО "Стройдоральянс", Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск
Аннотация
Судебная комплексная оценочная и строительно-техническая экспертиза по определению объема, стоимости и качества работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги, проведенная по определению Арбитражного суда. Экспертиза включала выезд на объект в п. Институт Боровского района Калужской области для натурного осмотра и инструментальных измерений. В процессе исследования применялись органолептический метод, сравнение результатов с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов, а также расчётно-аналитический метод для оценки объемов и стоимости работ. Эксперты анализировали соответствие выполненных работ условиям муниципального контракта, качество использованных материалов, в том числе по таким критическим показателям как водонасыщение и коэффициент уплотнения асфальтового покрытия. Данная экспертиза является примером разрешения строительных споров в рамках государственного или муниципального заказа.
Вид экспертизы
Экспертиза №24669
Завершена в августе 2016 года
Арбитражный суд Московской области | Дело №А41-3732/16
ООО "ЮПАК", Администрация муниципального образования "Сельское поселение Ямкинское Московской области"
Аннотация
Судебная материаловедческая экспертиза была проведена для оценки качества выполненных работ по устройству резинового основания детской площадки и примененных при этом травмобезопасных плиток из резиновой крошки. Исследование включало выездной натурный осмотр объекта, находящегося в эксплуатации, для фиксации его текущего состояния и выявления дефектов. Применялся метод сопоставления фактических данных с условиями муниципального контракта и требованиями нормативно-технической документации, такой как ГОСТ и СП. Также были проведены лабораторные исследования отобранных материалов, в частности, определение плотности резинового покрытия, что позволило объективно оценить его характеристики. Эта комплексная экспертиза была направлена на разрешение спора относительно соответствия материалов и монтажных работ установленным стандартам и договорным обязательствам.
Вид экспертизы
Экспертиза №24532
Завершена в ноябре 2016 года
Арбитражный суд Московской области | Дело №А41-101120/15
ООО "Волекс", ООО "ДТС-Механизация"
Аннотация
Судебная комплексная оценочная и строительно-техническая экспертиза, проведенная в отношении работ по укладке рулонного газона на территории комплекса Правительства Московской области. Основная цель экспертизы заключалась в определении объема, рыночной стоимости и качества выполненных работ. В рамках исследования был осуществлен натурный осмотр объекта, с выполнением органолептической оценки состояния дернины и инструментальных измерений. Экспертами анализировалась обширная документация – строительные акты, товарные накладные, схемы укладки. Для определения стоимости применялись затратный и сравнительный подходы, с использованием актуальных сметных норм и анализом рыночных предложений. Оценка качества работ проводилась согласно требованиям стандартов озеленения и строительных нормативов, что позволило установить соответствие фактически выполненных работ заявленным требованиям.
Вид экспертизы
Экспертиза №24528
Завершена в августе 2016 года
Арбитражный суд Московской области | Дело №А41-106394/2015
ООО "Волекс", ООО "ДОРТРАНССТРОЙ"
Аннотация
Судебная комиссионная строительно-техническая экспертиза была проведена для оценки соответствия качества выполненных строительно-монтажных работ и поставленных материалов, в частности рулонного газона, условиям заключенного договора № МГ038 от 01.07.2015, а также действующим строительным нормам и правилам. В рамках исследования экспертами был осуществлен натурный осмотр объектов, проведены инструментальные измерения, включая параметры ограждений и спортивного покрытия. Методы органолептического исследования применялись для оценки состояния рулонного газона. На основе сравнительного анализа с требованиями соответствующих СНиПов и нормативных документов были выявлены причины возможных недостатков, такие как нарушения технологии монтажа и условий хранения материалов, а также определена стоимость, необходимая для устранения всех обнаруженных дефектов и приведения объекта в соответствие с договорными и нормативными требованиями.
Вид экспертизы
Экспертиза №24097
Завершена в декабре 2016 года
Арбитражный суд Калужской области | Дело №А23-7997/2015
Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск, ООО "Стройдоральянс"
Аннотация
Судебная комплексная оценочная и строительно-техническая экспертиза по муниципальному контракту на ремонт дворовых территорий в городе Боровск. В рамках экспертизы был произведен комплексный анализ качества, объема и стоимости выполненных работ, а также их соответствие требованиям муниципального контракта и строительных норм и правил. Специалисты провели натурный осмотр объектов, инструментальные измерения, органолептическое исследование покрытий и детальный анализ документации. Исследование включало проверку ключевых параметров асфальтобетонного покрытия, таких как водонасыщение, необходимых для обеспечения долговечности и безопасности эксплуатируемых дорог. Экспертиза позволила определить качество выполненных работ и оценить их пригодность для использования по назначению.
Вид экспертизы
Экспертиза №23366
Завершена в мае 2016 года
Арбитражный суд Самарской области | Дело №А55-31337/2015
ООО "Альпсервис", АО "Полюс Логистика"
Аннотация
Судебная строительно-техническая экспертиза, проводимая по определению Арбитражного суда, была направлена на комплексный анализ работ по антикоррозийной защите резервуаров и технологических трубопроводов. В ходе исследования экспертом были изучены предоставленные судом договор, сметная документация и проект производства работ. Осуществлялся тщательный визуальный осмотр объектов для оценки видов, объемов и качества выполненных работ в сравнении с условиями договора и действующими нормативно-техническими требованиями. Целью являлось выявление соответствия или несоответствия выполненных работ проектной документации и стандартам, таким как ГОСТ 9.402-2004 и ISO 8501-1. Всесторонний анализ включал проверку технологических этапов подготовки поверхности и нанесения защитных покрытий.
Вид экспертизы
Экспертиза №23019
Завершена в июне 2016 года
Ногинский районный суд Московской области | Дело №2-1335/2016
Администрация Ногинского муниципального района Московской области, Старин Валентин Егорович
Аннотация
Комплексная судебная историко-культурная и строительно-техническая экспертиза была проведена для оценки нежилого трехэтажного кирпичного строения и земельного участка, расположенных в Ногинске. Эксперты осуществляли визуальный осмотр, инструментальные измерения и детальный анализ проектной, технической и правовой документации. Исследование включало проверку соответствия объекта строительно-техническим, градостроительным, противопожарным и санитарно-гигиеническим нормам, оценку его завершенности, функционального назначения, а также анализ потенциального влияния строения на права третьих лиц и безопасность граждан. Особое внимание уделялось определению историко-культурной ценности сооружения в контексте действующего законодательства.
Вид экспертизы
Экспертиза №22087
Завершена в августе 2016 года
Таганский районный суд города Москвы | Дело №02-0011/2017 ∼ М-3671/2015
Гудошникова Г. М., Чугунов А. А., Департамент городского имущества г.Москвы, Департамент капитального ремонта г. Москвы, МООО по спортивной работе с инвалидами, ветеранами войн и детьми «Олимп», Префектура Центрального административного округа г.Москвы, Управа Мещанского района г.Москвы
Аннотация
Судебная строительно-техническая экспертиза по определению текущего состояния межэтажных перекрытий в многоквартирном жилом здании в городе Москве. В рамках исследования экспертами был проведен натурный осмотр объекта, выполнены инструментальные измерения и детальный анализ имеющейся технической и архивной документации. Целью работы стало установление степени физического износа несущих конструкций, их соответствия действующим строительным и санитарным нормам, выявление причин возникших дефектов и определение комплекса необходимых восстановительных работ. Анализ показал, что ненадлежащая эксплуатация и отсутствие своевременных профилактических ремонтов привели к значительному ухудшению состояния перекрытий, что потребовало разработки рекомендаций по их усилению и полной замене.
Вид экспертизы
Экспертиза №20014
Завершена в мае 2016 года
Арбитражный суд Самарской области | Дело №А55-7966/2015
ООО "Бизнес-контракт", АО "Промышленное Строительство"
Аннотация
Судебная комплексная оценочная, строительно-техническая экспертиза была проведена для определения фактического объема и стоимости строительных работ, выполненных в рамках договора генерального подряда. Экспертиза включала тщательный анализ предоставленной проектной и исполнительной документации, а также выездной визуальный осмотр строительного объекта с последующим инструментальным обследованием. Целью работы было сопоставление заявленных в актах выполненных работ данных с реальным состоянием дел на площадке, расположенной в городе Тольятти, и соответствием их требованиям технических нормативов.
